Bozza di VERBALI DI COORDINAMENTO - geometripd.it

1 VERBALE DI RIUNIONE INIZIALE PER IL COORDINAMENTO . (art. 92, comma 1, lettera a), n. 81/2008 e ). Il giorno < > del mese di < > dell'anno < >, il sottoscritto , nella sua qualit di coordinatore per l'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, lettera a), del n. 81/2008 e , si riunito con i signori: < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. allo scopo illustrare ai convenuti i principali contenuti del Piano di sicurezza e COORDINAMENTO e del programma dei lavori, con indicazione delle sovrapposizioni non consentite. Contestualmente si proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto contenuto nei piani di sicurezza e all'analisi dell'organizzazione del cantiere proposta dal piano di sicurezza e COORDINAMENTO .

2 Tutto ci premesso, i presenti non ritengono di proporre alcuna osservazione in merito, ritenendo il Piano di sicurezza e COORDINAMENTO idoneo, allo stato attuale dei fatti. Inoltre, sono stati consegnati al sottoscritto, i piani di operativi di sicurezza da parte delle seguenti imprese: < >;. < >;. < >. Letto, firmato e sottoscritto Firme _____. _____. _____. _____. VERBALE DI RIUNIONE INIZIALE PER IL COORDINAMENTO . (art. 92, comma 1, lettera a), n. 8/2008 e ). Il giorno < > del mese di < > dell'anno < > il sottoscritto ., nella sua qualit di coordinatore per l'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, lettera a), del n. 81/2008 e , si riunito con i signori: < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. allo scopo illustrare ai convenuti i principali contenuti del Piano di sicurezza e COORDINAMENTO e del programma dei lavori, con indicazione delle sovrapposizioni non consentite.

3 Contestualmente si proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto contenuto nei piani di sicurezza e all'analisi dell'organizzazione del cantiere proposta dal piano di sicurezza e COORDINAMENTO . Tutto ci premesso, i presenti ritengono di proporre in merito le seguenti osservazioni: a) < >;. b) < >;. c) < >. Dopo ampia discussione in merito, i rappresentati delle imprese esecutrici ritengono opportuno proporre per iscritto una richiesta di adeguamento del Piano di Sicurezza e COORDINAMENTO , ai sensi dell'art. 100, comma 5, n. 81/200896 e. Inoltre, sono stati consegnati al sottoscritto, i piani di operativi di sicurezza da parte delle seguenti imprese: < >;. < >;. < >. Letto, firmato e sottoscritto Firme _____.

4 _____. _____. _____. VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE. (art. 92, comma 1, lettera c), n. 81/2008 e ). Il giorno < > del mese di < > dell'anno < >, in < > si sono riuniti, oltre il sottoscritto ., nella sua qualit di coordinatore per l'esecuzione: < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. allo scopo di promuovere la cooperazione e il COORDINAMENTO , nonch la reciproca informazione, tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici., ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 92, comma 1, lettera c), e , I presenti hanno esaminato il Piano di sicurezza e COORDINAMENTO ed in particolare il programma di lavori e le relative misure di COORDINAMENTO previste. Dallo scambio di opinioni e informazioni in merito alle questioni esaminate nonch ai possibili rischi specifici delle varie attivit che possono essere trasmessi emerso quanto segue: < >.

5 < >. Tutto ci premesso, si decide di adottare le seguenti linee di comportamento reciproco: < >. < >. Letto, firmato e sottoscritto Firme _____. _____. _____. _____. VERBALE PER IL COORDINAMENTO DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA RLS - (art. 92, comma 1, lettera d), n. 81/2008 e ). Il giorno < > del mese di < > dell'anno < > il sottoscritto ., nella sua qualit di coordinatore per l'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 92, comma 1, lettera d), n. 81/2008 e , si riunito con i signori: < >, in qualit di RLS dell'impresa < >;. < >, in qualit di RLS dell'impresa < >;. < >, in qualit di RLS dell'impresa < >;. per dare attuazione a quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il COORDINAMENTO tra i rappresentati della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

6 Nella riunione di discusso di: <..>. In conclusione sono state approvate le seguenti decisioni: < >. Letto, firmato e sottoscritto. <Citt >, <data>. Firme _____. _____. _____. _____. _____. VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE. (art. 92, comma 1, lettera f), n. 81/2008 e ). Il giorno < > del mese di < > dell'anno < >, il sottoscritto .., nella sua qualit di coordinatore per l'esecuzione, si recato presso il cantiere in . , per una visita di sopralluogo, ai sensi e agli effetti dell' art. 92, comma 1, lettera f), n. 81/2008 e Erano presenti i signori: < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >. Avendo riscontrato in cantiere le seguenti situazioni di grave pericolo imminente per i lavoratori: < >. < >. < >. ORDINA. ai sensi e gli effetti dell'art.

7 Art. 92, comma 1, lettera f), n. 81/2008 e , la sospensione della/e seguente/i lavorazione/i: < >. < >. < >. fino a quando da parte delle imprese interessate non si provveder agli adeguamenti necessari e a darne preventiva comunicazione scritta al sottoscritto coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonch al committente e al direttore dei lavori, ai quali il presente verbale trasmesso per opportuna conoscenza. Letto, firmato e sottoscritto Il coordinatore per l'esecuzione .. _____. VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI SOSPESI PER PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE. Premesso che: con verbale del < > il sottoscritto in qualit di coordinatore per l'esecuzione ha ordinato la sospensione dei lavori di in . avendo riscontrato condizioni di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, ai sensi dell'art. art.

8 92, comma 1, lettera f), n. 81/2008 e ,;. l'impresa con lettera del < > ha comunicato di aver eliminato i gravi inconvenienti lamentati. Il giorno < > del mese di < > dell'anno < >, in seguito a comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice di avvenuta rimozione delle condizioni di pericolo, si sono riuniti nel cantiere in argomento, oltre al sottoscritto, i signori: < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >;. < >, in qualit di < >. Dall'esame dei luoghi si dichiara effettivamente cessati i motivi che hanno indotto alla sospensione dei lavori e nulla osta la ripresa dei lavori medesimi. Letto, firmato e sottoscritto. Firme _____. _____. _____. _____. ESEMPI DI VERBALI COMPILATI. Alla ditta .. _____. Al Sig. (Committente /resp. lavori).. _____. Oggetto: Sospensione lavori - Art. 92 , comma 1, lett.

9 F), del 81/2008 e successive modifiche Realizzazione di .. in ..Via /loc.. Il sottoscritto .., in qualit di coordinatore per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, accertata la sussistenza di un pericolo grave ed immediato dispone la sospensione immediata dei lavori. In in particolare, in occasione del sopralluogo effettuato in data . il sottoscritto ha rilevato le seguenti gravi carenze: a) Lo stato del cantiere risulta disordinato; necessario ripristinare totalmente la recinzione perimetrale dello stesso, rendendola stabile e non accessibile agli estranei; occorre affiggere la tabella con l'indicazione dei turni e degli orari di lavoro;. b) Per quanto riguarda la logistica del cantiere, occorre attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e di COORDINAMENTO , in particolare occorre dotare il cantiere di un ufficio della Direzione Lavori; di un locale ad uso refettorio per i lavoratori; di un locale servizi igienici WC e con acqua potabile; di un locale dove custodire la cassetta di medicazione ed minimo un estintore.

10 Detti apprestamenti logistici dovranno essere opportunamente segnalati. Vanno organizzate le aree di stoccaggio dei materiali, quelle inerenti i materiali di risulta e le aree di sosta degli autoveicoli. c) Occorre provvedere ad affiggere l'opportuna segnaletica di sicurezza (vedere quanto indicato nel PSC);. d) Occorre mettere a norma l'impianto elettrico di cantiere. In particolare fissare il quadro elettrico in maniera stabile e definitiva. Lo stesso deve essere realizzato a norma di legge e installato da una ditta autorizzata ai sensi delle vigenti leggi in materia, la quale provveder a rilasciare la prevista documentazione da custodire in cantiere. Si ricorda che l'impianto elettrico dovr essere opportunamente segnalato e i cavi elettrici di alimentazione delle macchine utensili dovranno essere aerei (e non poggianti sul terreno).